Федеральное государственное унитарное предприятие «российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал ртрс «радиотелевизионный передающий центр республики башкортостан»

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата, исх. номер

г. ________ _______________________________________________________________

Юридическое лицо – участник запроса предложений:________________________________________________________

доверяет________________________________________________________

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________ ____________________________________________ «____» ____________

представлять интересы ____________________________________________________________________________

^{(наименование организации)}

на процедуре вскрытия конвертов на _________________________, проводимом филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации ________________________ ( __________________ )

(Ф.И.О.)
М.П.

16. Проект договора

на оформление земельных участков Республики Башкортостан (Аскинский, Балтачевский, Караидельский, Иглинский, Мишкинский, Татышинский, Янаульский районы) для размещения сооружений связи и телерадиовещения

1.2. Технические и другие требования к работам, а также перечень работ, подлежащих выполнению, и результатов работ содержатся в Техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Срок выполнения работ – с даты перечисления аванса по настоящему Договору до 03 мая 2012 г. При этом Подрядчик обязуется соблюдать сроки окончания отдельных этапов работ:

Этап 1. Согласование и утверждение Актов выбора земельных участков – до 05 декабря 2011г.

Этап 2: Геодезические и кадастровые работы - до 06 февраля 2012 г.

Этап 3: Сопровождение процедуры подготовки правоустанавливающих документов на земельные участки – до 03 мая 2012г.

2.2. Заказчик производит платежи по Договору в следующем порядке:

- авансовый платеж не позднее 14 банковских дней с момента подписания договора в размере 20 (двадцати) процентов от договорной цены в сумме _________(_____) рублей ______ копеек;

- после завершения любого этапа работ по одному или нескольким объектам и предоставления результатов работ по перечню, указанному в п.6 Технического задания (Приложение №1), оплата в полном размере стоимости этапа работ по данным объектам. После того как выплаченная сумма достигнет величины составляющей 60% (включая авансовый платеж) от цены договора оплата приостанавливается;

Стоимость работ по одному объекту одного этапа определяется делением общей стоимости работ по этому этапу на число объектов.

- оставшиеся 40% от цены договора после окончательной сдачи результатов работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

2.3. При необходимости выполнения дополнительного объема работ, указанных в п. 1.1. договора, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную величину договорной цены пропорционально количеству объектов, но не более чем на десять процентов договорной цены, а при внесении соответствующих изменений в договор, в связи с сокращением потребности в выполнении работ, указанных в п. 1.1. договора, Заказчик обязан изменить цену договора вышеназванным образом. Цена единицы дополнительного объема работ и цена единицы объема работ при сокращении потребности в выполнении работ, указанных в п. 1.1. договора, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество объектов.

2.4. Основанием для оплаты является акт приёмки выполненных работ, подписанный сторонами, счёт-фактура.

3.1.1. Исполнить взятые на себя обязательства в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-техническими документами, Техническим заданием (Приложение № 1), подписанными уполномоченными представителями сторон;

3.1.2. Выполнить работы в сроки, предусмотренные п. 1.3. настоящего договора и Приложением №1.

3.1.3. Еженедельно (каждый рабочий четверг недели) представлять Заказчику письменный отчёт о проведённых работах на объектах и оформленных документах.

3.1.4. По окончании выполнения работ передать Заказчику все подготовленные и подлежащие передаче документы и материалы на каждый заявленный объект (объекты), указанные в п. 6. Технического задания (приложение № 1).
3.2. Обязательства Заказчика.

3.2.1. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ по договору в течение 5 рабочих дней с момента заключения.

3.2.2. Произвести предоплату в соответствии с п. 2.2.

3.2.3. Произвести приемку и окончательный расчёт за выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.2.4. Обеспечить участие представителей со стороны Заказчика при обследовании объектов. По своему усмотрению организовать технический контроль и надзор за ходом работ.

3.2.5. Оказывать содействие Подрядчику в организации выполнения работ по договору.

4.1. При выполнении работ, указанных в п. 1.1 договора, Подрядчик в течение 3-х рабочих дней письменно извещает Заказчика о выполнении работ по данному договору и представляет на утверждение акт выполненных работ с приложением к нему материалов по перечню, согласно п.6 Технического задания (Приложение № 1).

4.2. В случае несоответствия результатов работ Техническому заданию, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ на объекте. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 5-ти рабочих дней принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ на данном объекте, изменении условий или расторжении договора.

4.4. Заказчик принимает работу в течение 30 рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный акт.
5.Ответственность сторон.

5.1. За невыполнение, или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Подрядчик несёт ответственность за качество, объём и достоверность выполненной работы в течение 3-х (Трёх) лет с момента приёмки работ в соответствии с действующим законодательством, все ошибки и недоработки, полученные по вине Подрядчика и выявленные после приёмки сторонами работ, устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

5.3. За нарушение установленных в Техническом задании сроков выполнения работ по каждому этапу (Приложение №1), а также сроков устранения выявленных в ходе работ дефектов, согласно п. 4.2 Подрядчик по письменному требованию Заказчика должен уплатить пеню в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств.

5.4. При просрочке выполнения любого этапа работ более чем на 15 календарных дней Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, потребовать от Подрядчика возврата уплаченного аванса и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 0,1 % за каждый день пользования. Подрядчик в течение 5 рабочих дней после получения письменного требования от Заказчика должен вернуть аванс и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.

5.5. За выявленные нарушения качества и недостоверность выполненных работ по письменному требованию Заказчика Подрядчик должен уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости работ.

5.6. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. В этих случаях срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства действовали.

6.2. Стороны обязаны немедленно уведомить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. Сторона должна в течение разумного срока передать другой стороне сертификат компетентного органа о наличии форс-мажорных обстоятельств.

6.3. Если вышеуказанные обстоятельства будут действовать более 2-х месяцев, то любая из сторон вправе внести предложение об изменении договора, вплоть до его расторжения.

7.2. В случае если споры или разногласия не были разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

8.4. Стороны признают в рамках исполнения настоящего договора факсимильное воспроизведение переписки при условии одновременного направления документов почтовой связью заказным письмом с уведомлением.

9.Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева,13; Филиал «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан» Юридический адрес: 450076, г. Уфа, ул. Гафури, д.9/1. Фактический адрес: г. Уфа, ул. Кирова, д. 128/2, 4 этаж E-mail: bashrtrn@mail.ru ИНН 7717127211, КПП 027543001 Банковские реквизиты: Р/сч 40502810360020993001 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва К/сч 30101810600000000119 БИК 044583119 ОКПО 31242547 ОКВЭД 64.20.2 ОГРН 1027739456084

Подрядчик

От имени Заказчика: От имени Подрядчика:

Директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» _____________________ Ю.А. Матвеев «_____» ________________2011 г

_________________ «_____» ________________2011 г

Приложение № 1

к договору №______ от «__»__________2011г.