Закона от18. 07. 2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, каждое в отдельности именуемое «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола Комиссии по закупкам (Приложение № ____ к настоящему Договору) настоящий Договор о нижеследующем:

1. 
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   

1. 
   Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование:
   

1.2. Условия поставки:DDP (в редакции Инкотермс 2000).

1.3. Поставляемое оборудование находится в собственности Поставщика, не заложено и не является собственностью третьих лиц.

1.4. Поставляемое оборудование является новым, не более 2-х лет со дня изготовления.

2. 
   СУММА ДОГОВОРА
   

1. 
   Сумма Договора на Оборудование составляет 25 000000,00 (двадцать пять миллионов) рублей, в том числе 18% НДС 3 813559,32 (три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. Сумма Договора является окончательной и подлежит изменению только по решению Сторон, оформленному в письменном виде.
   
2. 
   В цене Оборудования учтены все расходы, связанные с поставкой Оборудования, а также стоимость пусконаладочных работ и обучения специалистов Покупателя.
   

3. 
   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   

3.1.1. Передать Оборудование Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора; поставляемое Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.

3.1.2. Передать Покупателю оригиналы товарной накладной и счета-фактуры , а также Акты приемки-передачи Оборудования, подписанные Поставщиком.

3.1.3. Осуществить силами своих специалистов техническое сопровождение, включающее в себя монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию Оборудования, поставляемого Покупателю по настоящему Договору, провести обучение специалистов Покупателя.

К выполнению данных работ Поставщик приступает не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения от Покупателя подтверждения о готовности к проведению пуско-наладочных работ. Поставщик уведомляет Покупателя о планируемой дате выезда специалистов не позднее, чем за 2 (два) дня до даты выезда.

Продолжительность выполнения пуско-наладочных работ, обучения составляет 10 (десять) календарных дней с даты приезда специалистов Поставщика.

После монтажа, выполнения пуско-наладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию Сторонами подписывается двухсторонний Акт выполнения пуско-наладочных работ.

3.1.4. Предоставить Покупателю техническую документацию на поставляемое Оборудование на русском и немецком языках.

3.1.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Оборудования, и иные документы, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Принять Оборудование и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Оборудования подписать Акт приемки-передачи Оборудования и передать один экземпляр Поставщику.

3.2.2. Обеспечить полную готовность рабочих помещений и необходимых для пуска Оборудования в эксплуатацию трубопроводов и внешних коммуникаций, как например: электроэнергия, сжатый воздух, вода и т.п. Покупатель сообщает Поставщику в письменном виде по факсу о готовности к проведению пуско-наладочных работ.

3.2.4. Принять все необходимые меры для успешного проведения пуско-наладочных работ в согласованные сроки. Обеспечить специалистов Поставщика служебным помещением на месте выполнения работ.

3.2.5. Предоставить на весь срок проведения пуско-наладочных работ необходимых специалистов Покупателя.

4. 
   УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
   

1. 
   Оборудование, указанное в п.1.1. Договора, должно быть поставлено Покупателю не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев с даты подписания Договора. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя.
   

Поставщик обязуется предоставить Покупателю все необходимые документы, подтверждающие поставку (счет-фактуру, сертификаты), в день поставки.

2. 
   Датой поставки Оборудования считается дата передачи Оборудования на Склад Покупателя, указанная в счет - фактуре.
   

3. 
   Поставщик извещает Покупателя в письменном виде по факсу о предполагаемой дате прибытия Оборудования на склад Покупателя не менее чем за 2 (два) дня.
   
4. 
   Покупатель обязуется в кратчайшие сроки своими силами и за свой счет осуществить все действия, необходимые для приемки (получения) Оборудования от Поставщика (транспортной организации, осуществляющей доставку Оборудования).
   

5. 
   По результатам приемки стороны подписывают Акт приемки-передачи Оборудования. Необоснованный отказ Покупателя от подписания Акта приемки-передачи не является просрочкой выполнения своих обязательств Продавцом.
   

5. 
   Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Оборудования в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора.
   
6. 
   Поставляемое оборудование должно быть свободно от прав третьих лиц.
   

5. 
   РАСЧЁТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
   

5.2. Расчеты по настоящему Договору производится в три этапа:

1 этап – аванс составляет 20 % от суммы договора – 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей, в том числе НДС 762 711,86 (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек в течение 7 банковских дней с момента подписания Договора и предъявления банковской гарантии на указанную сумму.

2 этап – аванс составляет 50 % от суммы договора – 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 1 906779,66 ( один миллион девятьсот шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек в течение 7 банковских дней с момента получения извещения о готовности оборудования к отгрузке и предъявления банковской гарантии на указанную сумму.

3 этап – 20 % – 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей, в том числе НДС 762 711,86 (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек от суммы договора оплата после поставки оборудования в соответствии с условиями Договора раздела 4.

4 этап – 10% - 2 500 000 ( Два миллиона пятьсот тысяч) рублей в т.ч.НДС 381355,93( триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки после подписания совместного Акта о вводе оборудования в эксплуатацию.

5.3. Оплата производится на основании выставленных счетов.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю после подписания Договора Банковские гарантии в соответствии с разделом 5 п. 5.2. настоящего Договора.

Примечание: В подтверждение предоставления обеспечения исполнения Договора Поставщик прикладывает:

- оригинальный экземпляр банковской гарантии и копию генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию;

6.2. Обеспечение может быть удержано Покупателем во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе:

- для взыскания штрафных санкций, предусмотренных условиями Договора;

- для взыскания стоимости Оборудования ненадлежащего качества;

- при отказе Поставщика от исполнения Договора.

6.3. После подписания Акта выполнения пуско-наладочных работ в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования Поставщика, Покупатель возвращает Поставщику обеспечение исполнения Договора, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

6.4. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Договору, а также в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ

7.1. Качество и количество поставляемого Оборудования должно соответствовать спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и требованиям технических документов (техническое описание, инструкция по эксплуатации), поставляемых Поставщиком вместе с Оборудованием.

7.2. Поставщик гарантирует, что при изготовлении Оборудования были применены высококачественные материалы и была обеспечена первоклассная сборка и техническое исполнение Оборудования.

7.3. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его пуска в эксплуатацию.

7.4. В случае возникновения неисправности оборудования в гарантийный период специалисты Поставщика прибывают в течение 7 (семи) календарных дней с даты письменного уведомления о неисправности. В случае несвоевременного прибытия специалистов срок гарантийного обслуживания продлевается на время вынужденного простоя Оборудования.

7.5. В случае устранения дефектов Оборудования в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов. При замене Оборудования в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

8. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   

8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размете одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от общей цены Договора.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Не извещение или несвоевременное извещение стороной об указанных обстоятельствах влечет за собой утрату права ссылаться на них в будущем.

9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить подтверждения уполномоченных государственных органов (Торговой палаты и пр.).

9.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Поставщик обязуется при этом немедленно возвратить Покупателю все полученные по настоящему Договору суммы.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом по месту нахождения ответчика.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.2. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. 
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации, Стороны обязуются сообщить об этом в 5-дневный срок.

11.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. 
    АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
    

Филиал ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда» ________________________

юрид. адрес: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д.1 __________________________

почт.адрес: 172739, Тверская область,

О.С. Солнечный, ул. Новая, д.80

тел.: (48235) 4-47-33, факс (48235) 4-47-84 тел.: ______________, факс _________

ИНН 7728171283 КПП 691343001 ИНН _________, КПП _________

р/с 40502810263160000031 р/с _________________________

в Тверском ОСБ №8067 г. Тверь в ___________________________

к/с 30101810700000000679 БИК 042809679 к/с ______________ БИК _________

Зам. генерального директора ФГУП «НПЦАП» - _______________________________

директор филиала «Завод «Звезда»

__________________М. А. Волков _______________________________

«____»_____________2012 г. «___» __________________ 2012 г.