Порядок и критерии оценки предложений участников закупки при приобретении работ (услуг)

Порядок и критерии оценки предложений участников закупки при приобретении работ (услуг)

1. 
   Общие положения.
   

Оценке по нижеследующим критериям подлежат только предложения, которые не были отклонены.

Критерии подразделяются на 2 (две) основные группы:

1. 
   критерии оценки технической части предложения (техническая оценка);
   
2. 
   критерии оценки коммерческой части предложения (коммерческая оценка).
   

В зависимости от сложности работ (услуг) и их пороговой цены, соотношение значимости технической и коммерческой частей предложения может варьироваться. Эти соотношения представлены в разделе № 4 «Итоговая оценка предложения».

Оценку технической и коммерческой части предложений осуществляют специалисты (эксперты), назначенные Заказчиком. Оцениваемые факторы и веса изложены: для технической части в форме технического заключения, для коммерческой части – коммерческого заключения.

Для итоговой оценки предложения применяются следующие соотношения (коэффициенты) значимости технической и коммерческой частей:

1. 
   При пороговой стоимости работ (услуг) до 15 млн. рублей техническая и коммерческая части оценивается следующим образом:
   

• 
  техническая часть - 40% (Кт=4)
  
• 
  коммерческая часть - 60% (Кк=6)
  

2. 
   При пороговой стоимости работ (услуг) от 15 млн. рублей до 30 млн. рублей техническая и коммерческая части оценивается следующим образом:
   

• 
  техническая часть - 50% (К_т=5)
  
• 
  коммерческая часть - 50% (К_к=5)
  

3. 
   При пороговой стоимости работ (услуг) свыше 30 млн. рублей техническая и коммерческая части оценивается следующим образом:
   

• 
  техническая часть - 60% (Кт=6)
  
• 
  коммерческая часть - 40% (Кк=4)
  

Итоговый балл оценки каждого предложения формируется как сумма баллов оценки технической и коммерческой частей, вычисленная по формуле, приведенной в разделе № 4. Сводная форма по итоговым баллам по всем предложениям представляется закупочной комиссии.

2. 
   Оценка технической части предложения.
   

Оцениваемые факторы имеют следующие показатели значимости:

• 
  оценивает по 10-бальной шкале (Тф) указанные в экспертном заключении факторы;
  
• 
  определяет оценку технической части (Т_n) путем умножения значения (Тф) на соответствующий коэффициент значимости (Кт);
  
• 
  определяет суммарную оценку технической части предложения: Тnсумм. = (Tф х КТ).
  

Тnсумм.

N

где N - количество экспертов, оценивающих техническую часть предложения

Тоф

Тоф.max

3. 
   Оценка коммерческой части предложения.
   

При этом цена предложения предметом оценки не является, однако учитывается в применяемых формулах при проведении расчетов по определению итоговых оценок предложений.

Оценка коммерческой части осуществляется на основе соответствующих коэффициентов (Кк). Оцениваемые факторы и правила установления соответствующих результатам оценки коэффициентов приведены в коммерческом заключении.

При подведении итогов оценки коммерческой части эксперт заполняет по каждому предложению коммерческое заключение с выставлением коэффициентов по оцениваемым факторам и выведением коммерческого суммированного общего коэффициента для каждого предложения (Кк сумм.общ.).

На основании Коммерческих суммированных общих коэффициентов выводится среднеарифметическое значение коммерческого суммированного общего коэффициента по каждому предложению (Кк сумм.общ.ср.i).

Наряду с этой оценкой выводятся ценовые коэффициенты (К_цi) для каждого участника, определяемые по формуле:

Цмах

Кцi = ----------

Цi - цена i - го (каждого) предложения.

И вычисляется общерейтинговый коммерческий показатель определяемый по формуле:

Р_i =К_{к сумм.общ.ср. i} х К_цi

где: К_{к сумм.общ.ср. i} - среднеарифметическое значение коммерческого суммированного общего коэффициента i-го предложения;

К_цi - ценовой коэффициент i-го предложения.

Таким образом, общерейтинговый коммерческий показатель тем выше, чем выше общая коммерческая оценка предложения и ниже цена предложения по сравнению с максимальной из представленных на закупку.

4. 
   Итоговая оценка предложения.
   

Техническое заключение

Коммерческое заключение

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту тепловой сети по адресу: 23 мкр. ТК-20 – ТК-21 для нужд филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Волгоград и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 23 микрорайон, от ж.д. 2 а до школы № 25 (от ул. Дружбы 77 а до ул. Дружбы 59)

1.3. Предусмотренные настоящим договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему договору) и Сметой (Приложение № 2 к настоящему договору).

1.4. Срок выполнения работ:

Рабочий проект

Начало работ – 10 августа 2013 г.

Окончание работ – 25 августа 2013 г

Строительно – монтажные работы

Начало выполнения работ – 26 августа 2013 г.

Окончание всех работ – 30 сентября 2013 г

Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему договору), составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

2.1. Цена настоящего договора определяется сметой (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет __________ (_____________________________________________) рубль ____ копейки, в том числе НДС -________(______________________________________ ) рубля ______ копейки.

2.2. В случае, когда объем отдельных работ по согласованию Сторон уточняется в процессе их выполнения, цена договора может быть изменена. Все изменения первоначальной договорной цены оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

2.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по настоящему договору, неподтвержденных дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Заказчиком.

2.4. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки результата выполненных работ от Подрядчика Заказчику в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента полного завершения работ (включая устранение дефектов), подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и представления Подрядчиком счета-фактуры. При необходимости форма акта сдачи-приемки выполненных работ может быть изменена согласно учетной политике Заказчика.

Стоимость услуг, оказанных Заказчиком Подрядчику согласно п. 3.3.1 настоящего договора, может быть зачтена по соглашению Сторон в оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ при проведении окончательного расчета за выполненные работы.

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре либо иным способом по согласованию между сторонами. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. В счетах, платежных поручениях на оплату, актах приемки выполненных работ и других документах, подписываемых Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, Стороны должны указывать предмет, номер и дату настоящего договора.

При оформлении счетов-фактур в строках «Покупатель» и «Грузополучатель», Подрядчик обязан указывать следующие реквизиты: Заказчик:

ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК»

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Приступить к выполнению работ в течение 1-го рабочего дня с момента получения от Заказчика разрешения на производство работ. Работы по ремонту проводятся по проектам производства работ или технологическим картам, утвержденным Заказчиком.

3.1.2. Выполнить работу с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и передать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), Сметой и действующим нормам и техническим условиям.

3.1.3. Обеспечить, производство и качество работ в полном соответствии со следующими регламентирующими документами:

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенопо лиуретана с защитной оболочкой, Технические условия»;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Нормы проектиро

вания»;

оборудования электрических станций и сетей»;

- СНиП 3.05.03-85 «Строительные нормы и правила, тепловые сети»;

- РД 10-400-01 «Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей».

- СО 34.04.181-2003 «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» РАО «ЕЭС России»

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»;

- СниП 3.02.01-87 «Земляные работы»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное

производство»;

- СниП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СниП 12-04-2002 «Строительное производство»;

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем

транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»;

- ПБ 10-573-03 « Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и

горячей воды»;

- СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2008 «Система управления промышленной безопасностью, охраной

труда и окружающей среды. Требования к подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов» (в действующей редакции);

- СанПиН 4723-88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем

централизованного горячего водоснабжения».

3.1.5. За 5 дней до начала работ:

- предоставить Заказчику сопроводительное письмо, в котором указать цель командировки;

- предоставить списки лиц, которые назначены руководителями работ по общим нарядам, по нарядам - допускам и по актам – допускам руководителями работ, производителями работ и членами бригады.

3.1.6. В ходе выполнения работ обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, и в отношении физических лиц, с соблюдением своим и субподрядным персоналом требований законов и правил по безопасности работ, в том числе:

- Федеральный закон от 17.07.99г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ».

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

- ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

- ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

- ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

3.1.7. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов и оборудования Заказчика, а также возвратить оборудование и оставшиеся материалы, либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных материалов и оборудования.

3.1.8. Осуществлять приемку, разгрузку и хранение материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники и т.п., в том числе принятых от Заказчика

3.1.9. При возникновении необходимости в проведении дополнительных, не учтенных в техническом задании Заказчика и не вошедших в цену настоящего договора объемов работ Подрядчик обязан письменно предупредить об этом Заказчика в течение 2-х дней с момента выявления необходимых дополнительных работ.

3.1.10. Вывезти с территории Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта о приемке работ свое оборудование, технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а так же строительный мусор.

3.1.11. Своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ и о возможных обстоятельствах, грозящих годности результату работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельствах, могущих повлечь за собой изменение сроков, качества или стоимости выполняемых работ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, а также результата выполненной работы до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.

3.1.12. Безвозмездно устранять допущенные недостатки, возникшие по его вине, в течение 3 (трех) календарных дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

3.1.13. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору только обученный и аттестованный для данного вида работ персонал, прошедший проверку знаний, указанных правил и инструкций, в пределах требований, необходимых для выполнения данной работы. При выполнении работ на опасных производственных объектах иметь дополнительно удостоверения об аттестации по направлению выполняемых работ, в соответствии с НТД Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, правилами РТН. Требование относится как к собственному персоналу Подрядчика, так и к персоналу субподрядных организаций.

3.1.14. В течение 1-го рабочего дня с момента окончания выполнения, как каждого из этапов, так и работы в целом письменно уведомить об этом Заказчика.

3.1.15. Передать в течение 3-х дней с момента окончания работ акт сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2 и унифицированной формы ОС-3), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и исполнительную документацию, составленную в объеме и в соответствии с СО 34.04.181-2003. При необходимости форма акта сдачи-приемки выполненных работ может быть изменена согласно учетной политике Заказчика. Передаваемая Подрядчиком Заказчику исполнительная документация должна быть сброшюрована и подписана (утверждена) Заказчиком.

До 01 числа месяца, следующего за отчетным, (либо: в течение 5 календарных дней с момента завершения работ по этапу, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным) представить документы, подтверждающие фактически выполненные объемы Работ, в частности, Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ.

3.1.16. Подрядчик с момента вступления в силу настоящего договора принимает на себя обязательства по соблюдению Обязательных требований к подрядной (сервисной) организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ на территории филиала ООО «ЛУКОЙЛ - ТТК» г. Волгоград (далее по тексту — Обязательные требования) (Приложение № 4 к настоящему договору), а также Стандарта 1.6.5-2008 «Система управления промышленной безопасностью, охранной труда и окружающей среды. Требования к подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», введенного действием приказа ОАО «ЛУКОЙЛ» от 07.10.09г. № 66 (далее по тексту - Стандарт ОАО «ЛУКОЙЛ»).

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Не выполнять указания Заказчика о способе выполнения работ, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности работ.

3.2.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц — субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика, при этом доля работ, поручаемых субподрядным организациям, не должна превышать 25% от общего объема работ по договору. Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно с указанием всех субподрядчиков, привлекаемых к выполнению настоящего договора. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за все их действия.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. При наличии технической возможности на возмездной основе обеспечить подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки, предоставление производственных помещений в аренду, услуг автотранспорта, грузоподъемных механизмов и других услуг, необходимых для обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

3.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работы, в случае досрочного завершения, либо по истечении срока, указанного в n. 1.4. настоящего договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

3.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанном в разделе 2 настоящего договора.

3.3.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ.
3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, с правом вмешиваться в производство работ Подрядчика, если последний своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, нарушения правил и инструкций, перечисленных в п.3.1.3, 3.1.6. настоящего договора. Указания Заказчика о приостановке работ должны немедленно выполняться персоналом Подрядчика. В последующем Заказчик письменно уведомляет администрацию Подрядчика о приостановке работ. Права Заказчика относятся как к собственному персоналу Подрядчика, так и к персоналу субподрядных организаций.

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора в сроки определенные п. 1.4 настоящего договора, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее в срок, становится явно невозможным, а также в случае отступления Подрядчиком от правил производства работ и нарушения их качества.

3.4.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в названный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

3.4.4. Давать Подрядчику указания по выполнению работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.5. В случаях, когда работы выполнены с отступлениями от настоящего договора, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо за счет Подрядчика.

3.4.6. Принимать меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний.

3.4.7. Заказчик вправе с учетом своей финансово-хозяйственной деятельности в одностороннем порядке вносить изменения в определенные настоящим договором объем и наименования работ, в том числе:

- увеличить или сократить объем работы;

- исключить некоторые работы;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
4. Порядок производства и приемки работ

4.1. Работы по настоящему договору выполняются из материалов и оборудования (далее — материалы) Подрядчика. Все предоставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, соответствовать действующим государственным стандартам РФ, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и других документов, подтверждающих качество предоставляемых материалов, должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до момента их использования.

4.2. По договоренности Сторон материалы могут предоставляться Заказчиком. В этом случае составляется Приложение № 5 к настоящему договору «Перечень материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику», которое должно содержать перечень (номенклатуру) и общую стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику. Для надлежащего составления сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту, стоимость строительных материалов определяется на основании актов приемки-передачи строительных материалов, подписанных сторонами.

Передача Заказчиком материалов Подрядчику осуществляется в сроки, указанные в Приложении № 5 к настоящему договору. Все расходы по получению, доставке с Центрального склада Заказчика, хранению материалов и другие связанные с этим расходы несет Подрядчик.

Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику, находятся на ответственном хранении Подрядчика до завершения работ. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, являющихся собственностью Заказчика. В случае их утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает их или возмещает их стоимость за свой счет.

4.3. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметой.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего срока выполнения работ.

4.4. В случае если документацией, регламентирующей производство работ, предусмотрено, что фактическое выполнение отдельных этапов работ, должно подтверждаться соответствующей исполнительной документацией, Подрядчик вправе приступать к выполнению каждого из последующих этапов работ, определенных техническим заданием, лишь в случае приемки Заказчиком предшествующего ему этапа, подтвержденной соответствующей исполнительной документацией, подписанной (утвержденной) Заказчиком.

4.5. Приемка Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, производится в соответствии с требованиями статьи 720 ГК РФ, в порядке, определенном Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

Приемка осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон.

Приемка результата выполненной работы производится лишь при наличии исполнительной документации о выполненных работах, подписанной (утвержденной) Заказчиком.

При приемке работ составляется акт сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2 или унифицированной формы ОС-3), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.6. Подрядчик производит сдачу выполненных работ в полном объеме (отдельных этапов работ) в срок, установленный в п. 1.4. настоящего договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик производит приемку работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика до их готовности к сдаче.

4.7. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

4.8. Если претензии Заказчика к качеству выполняемых работ связаны с нарушением нормальной работы энергооборудования Заказчика, подлежащим расследованию и учёту в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учёту технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей» РД 34.20.801-2000, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект Заказчика не позднее 3 (трёх) суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина.
5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием Заказчика, сметой и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.2. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается продолжительностью 120 (сто двадцать) месяцев с момента подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется соответствующий акт с указанием дефектов и недоделок. Заказчик вправе устранить недостатки своими силами, либо привлечь для их устранения третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить причиненные Заказчику убытки.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения ремонтируемого объекта, кроме случаев связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2. Подрядчик несет ответственность за:

-нарушение требований по охране окружающей среды

- квалификацию собственного и привлеченного для выполнения работ персонала,

- обеспечение безопасности работ выполняемых им по условиям настоящего договора,

- выполнение технологии ремонта,

- организацию и выполнение мероприятий по охране труда.

Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные персоналу или собственности Заказчика, и (или) третьих лиц, окружающей природной среде, в том числе действиями (бездействием) персонала Подрядчика, невыполнение им обязательных требований по обеспечению безопасности работ, а также нарушение им других условий настоящего договора.

6.3. Заказчик несет ответственность за подготовку рабочего места, общие мероприятия по охране труда и допуск к работам в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.

6.4. В случае нарушения установленного Договором срока оплаты выполненных работ Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает неустойку, исчисляемую исходя из 1/360 ставки рефинансирования от суммы неперечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ (этапа работ), установленных в п. 1.4 настоящего договора, и/или сроков начала и/или окончания отдельных работ (этапов работ), установленных в Графике производства работ (Приложение № 3), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки.

6.6. При производстве работ по настоящему договору Подрядчик несет ответственность за выполнение обязательных требований (Приложение № 4 к настоящему договору), Стандарта ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.6.5-2008, а так же за ненадлежащее исполнение данных требований субподрядными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Оплата неустоек, штрафов и пеней не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

6.8. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления акта сдачи – приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, отчета о расходовании материалов, счета – фактуры более чем на 1 (один) день, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 5 % от суммы соответствующего документа. Оплата штрафа не исключает необходимость выполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению вышеуказанных документов.
7. Порядок разрешения споров

7.1. Любые споры или разногласия по настоящему договору разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения ее Стороной, к которой предъявлена претензия.

7.2. Споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.
8. Форс-мажор

8.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также мятеж, гражданские беспорядки, принятие нормативных актов запрещающего характера, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
9. Конфиденциальность

9.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной.

9.2. Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей настоящего договора и только в случае достижения соответствующей договоренности Сторон.

9.3. Ограничения относительно разглашения информации не относится к общедоступной информации или информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу предписаний законодательства и только в отношении работников этих органов, а также информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.

9.4. Обязанность доказывания нарушения положений настоящего раздела возлагается на сторону, заявившую о таком нарушении.
10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным настоящим договором, гражданским законодательством РФ, с возмещением понесённых убытков. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.3. В случаях отказа Заказчика от исполнения настоящего договора последний считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора без обращения в суд, если иной срок расторжения договора не указан в Уведомлении.

10.4. Уступка прав требования к Заказчику по настоящему договору не допускается без согласия Заказчика.

10.5. Настоящий договор, переписка, уведомления и иные документы в рамках настоящего договора, переданные путем факсимильной связи, признаются официальными, действительными и имеющими юридическую силу до момента получения оригинала, если они позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору.

10.6. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего договора не влечет признания недействительным договора в целом.

10.7. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 11 настоящего договора, считаются направленными надлежащим образом. Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 11 настоящего договора, не является основанием дня последующего заявления Стороной о неполучении направленных документов.

10.8. Подрядчик подтверждает, что до момента подписания настоящего договора получил от Заказчика и ознакомлен со Стандартом ОАО «ЛУКОЙЛ» (п. 3.1.16. настоящего договора).

10.9. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «30 » сентября 2013 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.10. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание Заказчика (Приложение № 1).

2. Смета (Приложение № 2).

3. График производства работ (Приложение № 3).

4. Обязательные требования к подрядной (сервисной) организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ на территории Заказчика (Приложение № 4).
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.