Документация по открытому запросу предложений на выполнение работ по производственному экологическому контролю при производстве дноуглубительных работ и дампинге

Раздел 4. Проект договора

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Северо-Западного бассейнового филиала Пылина Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 3075 от «11» апреля 2011 года, с одной стороны и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ___________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

• 
  Большой Турухтанный ковш (инв. № Ф020020078);
  
• 
  Вторая очередь «Расширение ПНТ» Причал № 112А с берегоукреплением
  (инв. № Ф 020020105).
  

3.1.1. Предоставить «Исполнителю» все необходимые материалы и иные сведения, необходимые для производства работ по выполнению взятых обязательств.

3.1.2. «Заказчик» обязуется своевременно, не менее чем за 3 (три) дня, направлять «Исполнителю» уведомление о сроках начала и окончания дноуглубительных работ на объектах, перечисленных в п.2.1., об их приостановке, а также обо всех изменениях согласованного объема и перечня работ.

3.1.3. Не позднее 3 (трех) дней с момента получения данных об объемах выполненных дноуглубительных работ передавать их официальным письмом «Исполнителю».

3.1.4. В течении 5 дней, после получения документов, перечисленных в п. 3.2.6. подписать и передать «Исполнителю» акт выполненных работ, или направить в его адрес мотивированные замечания.

3.1.5. Оплатить выполненную работу «Исполнителю» в соответствии с согласованным сторонами Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2), в сроки указанные в п. 4.3. настоящего Договора.

3.1.6. Для технического надзора, согласования и решения всех прочих вопросов «Заказчик» назначает своего представителя.

3.2. Обязанности «Исполнителя»:

3.2.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы в соответствии с «Программой производственного экологического контроля», разработанной в соответствии с п. 16.1.1. «Технического задания» (Приложение № 1).

3.2.2. «Исполнитель» обязуется начать выполнение работ по настоящему договору с момента получения официального уведомления о сроках начала производства дноуглубительных работ на объектах, перечисленных в п. 2.1. Работы по каждому из объектов считаются выполненными с момента передачи «Заказчику» Экспертного заключения, предусмотренного п. 16.2.5. «Технического задания» (Приложение № 1).

3.2.3. «Исполнитель» обязуется не менее чем за 5 дней перед началом выполнения работ, по каждому из объектов разработать на основании «Технического задания» (Приложение № 1), «Программу эколого-технологического контроля», согласовать ее с Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному региону Российской Федерации и передать на утверждение «Заказчику».

3.2.4. По требованию «Заказчика» и в согласованные с ним сроки, «Исполнитель» обязан устранить, за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки выполненных работ.

3.2.5. По окончании каждого из этапов предоставить «Заказчику» отчетные материалы в составе определенном п. 15. «Технического задания» (Приложение № 1).

3.2.6. Сдача и приемка выполненных работ на каждом этапе оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, который передается «Заказчику» со следующим комплектом документов:

• 
  счет на оплату работ в 1 (одном) экземпляре;
  
• 
  счет-фактура на оплату работ в 1 (одном) экземпляре;
  
• 
  накладная в 2 (двух) экземплярах;
  
• 
  отчетные материалы, указанные в п.3.2.5. настоящего Договора.
  

• 
  Большой Турухтанный ковш______________ рублей 00 копеек, (НДС 18% _________ рублей 00 коп.);
  
• 
  Вторая очередь «Расширение ПНТ» Причал № 112А с берегоукреплением _______________ рублей 00 копеек, (НДС 18% _________ рублей 00 коп.).
  

4.2. Оплате подлежат только фактически выполненные работы.

4.3. Оплата производится по окончании каждого этапа работ, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения документов, указанных в п. 3.2.6 настоящего договора. Счет-фактура выставляется не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания акта выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору «Заказчик» и «Исполнитель» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

5.2. «Исполнитель» при выполнении обязательств по настоящему договору несет ответственность за невыполнение требований природоохранного Законодательства и несет расходы, связанные с соблюдением требований об охране окружающей природной среды.

5.3. В случае задержки окончания работ «Исполнителем», последний выплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы подлежащей к оплате за этап.

5.4. В случае задержки оплаты, предусмотренной п. 4.3. настоящего Договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1% от суммы несвоевременно уплаченных денежных средств за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы несвоевременно уплаченных денежных средств.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т.е. непреодолимой внешней силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справкой компетентных органов.

5.6. «Исполнитель» несет полную ответственность перед «Заказчиком» за действия или упущения субподрядчиков, выполняющих работу по данному Договору.

5.7. До заявления иска обязательно предъявление претензии, ответ на предъявленную претензию должен быть дан в течение 10 дней со дня ее получения.

5.8. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе «Заказчика», последний возмещает все затраты, понесенные «Исполнителем» на момент расторжения договора.

5.9. Убытки, понесенные «Заказчиком», в результате недобросовестного исполнения или неисполнения работ по настоящему Договору, а также в случае одностороннего расторжения Договора по инициативе «Исполнителя» возмещаются последним в полном объеме.
6. ПРАВА СТОРОН НА СОЗДАВАЕМУЮ (ПЕРЕДАВАЕМУЮ) ПРОДУКЦИЮ
6.1. Право использования продукции, разработанной по данному Договору, принадлежит «Заказчику».

6.2. Информация, полученная Сторонами в процессе выполнении работ по настоящему Договору, касающаяся деловых операций сторон, оборудования и программного обеспечения, а также коммерческой деятельности, является конфиденциальной. Стороны берут на себя обязательства обращаться с этой информацией соответствующим образом и не передавать ее третьим лицам (не предусмотренным положениями настоящего договора) без предварительного письменного согласия противоположной стороны.

7.2. Срок начала работ по каждому из объектов, перечисленных в п. 2.1. определяется датой уведомления о сроках начала дноуглубительных работ на объектах, предусмотренной

7.3. Сроки выполнения работ с г. по г.

7.4. Договор может быть расторгнут при обоюдном согласии сторон. Согласованию подлежат сроки прекращения работ и условия компенсаций затрат сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Обязанности, права и ответственность «Заказчика» и «Исполнителя», предусмотренные настоящим Договором, не должны меняться (ограничиваться или продлеваться) без письменного согласия обоих сторон.

Все изменения в Договор вносятся в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

8.2. «Исполнитель» не имеет права действовать от имени «Заказчика», если это право не подтверждено письменным документом.

8.3. «Исполнитель» имеет право для выполнения работ по настоящему Договору, привлекать субподрядчиков по своему усмотрению, без увеличения общей стоимости работ.

8.4. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей «Заказчика» и «Исполнителя».
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, которые могут возникнуть при реализации договорных обязательств, разрешаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Во всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.