Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт»



бет12/12
Дата10.03.2016
өлшемі0.83 Mb.
#48993
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстостятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе стихийные бедствия, гражданские волнения, издание актов государственных органов.

10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства по требованию другой Стороны, обязана предоставить документы, подтверждающие факт возникновения и длительность этих обстоятельств. Свидетельство соответствующей Торгово-промышленной Палаты и (или) иного компетентного органа является досточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязтельства вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

10.4. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору может быть продлен Сторонами соразмерно времени, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия. Продление срока оформляется дополнительным соглашением Сторон.


11. ИСПЫТАНИЯ
11.1. Подготовка Судна к испытаниям и сдаточные испытания производятся экипажем Судна в присутствии представителей Подрядчика.

11.2. При необходимости проведения швартовных и ходовых испытаний Судна, Подрядчик обеспечивает условия и сроки их проведения за счёт Заказчика. Заказчик обеспечивает наличие на Судне судовых документов, необходимых для сдачи его в эксплуатацию.

11.3. Подрядчик обеспечивает присутствие своих представителей при испытаниях за свой счёт.

11.4. Если при проведении испытаний будут выявлены какие-либо дефекты в выполненных работах, Подрядчик устраняет эти дефекты за свой счёт и, при необходимости, за свой счёт проводит повторные испытания и выплачивает Заказчику, по его требованию, неустойку в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Договора.


12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, после письменного уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий.

12.2. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии десять календарных дней с момента ее получения адресатом.

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами всех принятых на себя обязательств.

13.2. Условия настоящего Договора в силу части 2 статьи 425 ГК РФ распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с даты подписания представителями Сторон Акта о приемки Судна в ремонт.

13.3. Уведомления и сообщения считаются отправленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или по факсу либо по электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченным лицом.

13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.6. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке, в случаях предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. При этом согласованию подлежат сроки прекращения Работ и условия компенсаций затрат Сторон, возникающих при расторжении настоящего Договора.

13.7. В случае существенного нарушения одной из Сторон обязательств по Договору, другая Сторона вправе в одностороннем (внесудебном) порядке досрочно расторгнуть Договор, предупредив об этом в письменном виде другую Сторону за десять календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

13.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Смета-ведомость.

Приложение№2 –График выполнения работ


_______________________________________________________________________________'>15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Подрядчик:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
От Заказчика: От Подрядчика:

указывается должность указывается должность
___________________ /И.О. Фамилия/ ___________________ /И.О. Фамилия/
М.П. М.П.

Приложение № 1

к договору подряда № _______

от «____»__________ 2015



Смета-ведомость ледокол "Капитан Косолапов"

 

п/п

Наименование работ

Используемые запчасти/материалы Заказчик/Подрядчик

Ед. изм.

Кол-во

Цена за Ед-цу

Стоимость в рублях

Примечание

 






























































































Приложение № 2

к договору подряда № _______



от «____»__________ 2015
График выполнения ремонтных работ на ледоколе "Капитан Косолапов"

п/п

Пункт сметы-ведомости из Приложения №1

Сроки завершения работ.

Примечание.

1

Пример: (Палубная часть - п.1, 4, 17, 23.1; Электротехническая часть – п.3, 5, 8, 11.)

С 5-го по 10-й день ремонта.




2










3










4












От ЗАКАЗЧИКА:



От ПОДРЯДЧИКА:



АКТ № _____________

выполненных работах (технический)
ледокол "Капитан Косолапов" « ___ » _______20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») (___________ филиал ФГУП «Росморпорт»), далее именуемый «Заказчик» в лице капитана т/х «указывается название судна» ___________ (указывается Фамилия, Имя, Отчество капитана судна), действующего на основании доверенности ФГУП «Росморпорт» от № _________ «___» ________ 20__ г. с одной стороны, и _____________ (указывается наименование контрагента), далее именуемый «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы:



№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Поставка

СЗЧ

материалы




1
















2















Работы выполнены в полном объёме, претензий по качеству нет.




От Заказчика:

Представитель судна




От Подрядчика:





___________________ //

___________________ / /





АКТ № ____________

сдачи-приемки выполненных работ (финансовый)
ледокол "Капитан Косолапов" « ___ » _________20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») (___________ филиал ФГУП «Росморпорт»), далее именуемый «Заказчик» в лице ___________ (указывается Фамилия, Имя, Отчество), действующего на основании доверенности ФГУП «Росморпорт» от «___» ________ 20__ г. № _________ с одной стороны, и _____________ (указывается наименование контрагента), далее именуемый «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы:



п/п


Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Поставка

Цена за единицу, руб. с НДС

Стоимость с НДС, руб.

СЗЧ

материалы




1






















2






















ИТОГО по акту:



Итого по акту: ________________(__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС – 18% ________________(__________________) рублей _____ копеек (если НДС не облагается – указать причину)

Работы выполнены в полном объёме, претензий по качеству и срокам проведения работ Заказчик не имеет.

От Заказчика:


От Подрядчика:





___________________ / /

___________________ / /






АКТ № ______________

на использование материалов/СЗЧ
ледокол "Капитан Косолапов" « ___ » _______ 20 __ г.
В ходе выполнения работ, согласно Акту на выполненные работы от « ___ » ______20__ г. №______ «указываются данные (технического) акта» на ремонт «указывается название судна»_________________ «указывается наименование организации – Исполнителя»______________ были использованы следующие материалы/СЗЧ Заказчика:



№ п/п

№ пункта Акта на выполненные работы

Наименование

Ед. изм

Кол-во

1













2
















От Заказчика:

Представитель судна



От Подрядчика:





___________________ / /

___________________ / /






1 Пункты 4.3-4.6 включаются в текст Договора, в случае если цена Договора превышает 5 000 000 рублей и в соответствии с условиями договора предусмотрена выплата контрагенту авансового платежа.

2 Условие, выделенное курсивом включается в текст договора, в случае если цена Договора превышает 5 000 000 рублей и в соответствии с условиями договора предусмотрена выплата контрагенту авансового платежа.

3 Пункты 9.4 включаются в текст Договора, в случае если цена Договора превышает 5 000 000 рублей и в соответствии с условиями договора предусмотрена выплата контрагенту авансового платежа.



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет