Техническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет открытого запроса предложений

к техническому заданию

1. 
   Наименование объекта.
   

   1.1. «Строительство ответвления от ВЛ-10 кВ «Сенная», ПС 35/10 «Старые Арти». Перенос ТП-1898 в центр нагрузок» (Электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., Артинский район, д.Сенная, ул.Свердлова, 20а)

2. 
   Местоположение и границы объекта.
   

   2.1. Свердловская обл., Артинский район, д. Сенная, ул. Свердлова,20а.

3. 
   Заказчик.
   

   3.1. Производственное отделение «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».

4. 
   Ответственный представитель Заказчика.
   

   4.1. Назначается приказом по ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»

5. 
   Проектная организация.
   

   5.1. Определяется на конкурсной основе.

6. 
   Вид строительства.
   

   6.1. Реконструкция.

7. 
   Стадия проектирования.
   

   7.1. Проектная и рабочая документация

8. 
   Основные технико-экономические показатели.
   

8. 
   Объём проектных работ.
   

   ПС 35/10 кВ «Старые Арти», ВЛ-10 кВ «Сенная», ТП №1898, запроектировать:

   Демонтаж КТП-1898.

   Монтаж КТП-1898 в центр нагрузок

   Проектируемое место КТП определить проектом.

   Строительство ответвления от ВЛ-10 кВ «Сенная» в сторону проектируемого места установки КТП-1898

   Трассу, сечение провода определить проектом с учетом перспективных нагрузок. Опоры принять ж/б, провод применить защищенный.

   На первой отпаечной опоре установку ОПН-10 кВ, разъединителя РЛНДЗ-400/10 с приводом ПРНЗ-10 У1, на концевой опоре у КТП установку разъединителя РЛНДЗ-400/10 с приводом ПРНЗ-10У1.

   Ввод ВЛ-10 кВ от концевой опоры в переносимую КТП-1898. Принять защищенный, сечение и тип провода определить проектом.

   Установку первых опор ВЛ-0,4 кВ на отходящих фидерах.

   Ввода ВЛ-0,4 кВ от первых опор до КТП-1898. Провод принять изолированный СИП, сечение и тип определить проектом с учетом перспективых нагрузок.

9. 
   Сведения о наличии материалов изысканий прошлых лет.
   

   Установить наличие.

   Использовать в данной работе.

10. 
    Данные о наблюдавшихся в районе проектируемого объекта осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений.
    

    11.1. Нет сведений.

11. 
    Характеристика ожидаемого воздействия объекта на окружающую среду.
    

    12.1. Не ожидается.

12. 
    Инженерно-геодезические изыскания.
    
    1. 
       Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий:
       

       Уточнение ситуационного плана проектируемого объекта.

       Разработка проектной документации.

    2. 
       Выполнить топографическую съемку площадки и трасс инженерных коммуникаций. Характеристика, виды и объем съемок площадок приведены в таблице 1. Характеристика, виды и объем съемок трасс инженерных коммуникаций приведены в таблице 2.
       

Таблица 9. Характеристика трасс линейных коммуникаций

1. 
   Обзорный план трассы проектируемой ВЛ 10 кВ и местоположения ТП 10/0,4 кВ №1898 приведен в приложении 1.
   
2. 
   Специальные виды работ.
   

   13.4.1. Выполнить фасадную съемку с прилегающей территорией

3. 
   Система координат.
   

   13.5.1. Местная

4. 
   Система высот.
   

   13.6.1. Балтийская

5. 
   Дополнительные или особые требования к проведению инженерно-геодезических изысканий.
   

   13.7.1. Составить детали пересечений реконструируемой ВЛ 10 кВ с наземными инженерными коммуникациями. Масштаб детали - горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200.

8. 
   Инженерно-геологические изыскания.
   
   1. 
      Цели и задачи инженерно-геологических изысканий:
      

      Детализация и уточнение инженерно-геологических условий

   2. 
      Дополнительные или особые требования к проведению инженерно-геологических изысканий:
      

      14.2.1. Определение удельного электрического сопротивления грунтов.

9. 
   Инженерно-метеорологические изыскания.
   
   1. 
      Цели и задачи инженерно-метеорологических изысканий:
      

      15.1.1. Климатические условия района

   2. 
      Дополнительные или особые требования к проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий:
      

      15.2.1. Нет

10. 
    Инженерно-экологические изыскания.
    
    1. 
       Цели и задачи инженерно-экологические изысканий:
       

       16.1.1. Воздействие на окружающую среду

    2. 
       Дополнительные или особые требования к проведению инженерно-экологических изысканий:
       

       16.2.1. Нет

11. 
    Форма предоставления изыскательской продукции:
    
    1. 
       Отчет по инженерным изысканиям.
       
12. 
    Сроки выполнения работ. В соответствии с договором.
    
13. 
    Требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов:
    
    1. 
       Инженерные изыскания в соответствии с требованиями:
       
       1. 
          СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
          
       2. 
          СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
          
       3. 
          СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительств.
          
       4. 
          СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.
          
       5. 
          СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований.
          
       6. 
          СНиП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
          

к техническому заданию

Окончание выполнения этапов работ: август 2010 года.

к техническому заданию

на проведение инженерно-изыскательских работ

1. 
   Предмет договора
   
   1. 
      Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика инженерно-изыскательские работы по объекту технологического присоединения ________________________________, Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.
      

1.3. Наименование, содержание, сроки выполнения работ, а также стоимость выполнения отдельных этапов по Договору определяется Календарным планом этапов работ (приложение № 2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

Выделенный в Календарном плане этап работ должен содержать законченный цикл работ (раздел, стадия и пр.).

1.4. Результатом работ по данному договору является Отчет по инженерным изысканиям по объекту технологического присоединения, принятый Заказчиком, выполненный в соответствие с разработанным и утвержденным Техническим заданием на производство инженерных изысканий.

2.1. Стоимость этапов работ по настоящему Договору определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение 3 к настоящему договору) и составляет ……………………………………………………………. рублей, кроме того, НДС 18% в сумме ……. (……………………………………..) рубля. Всего: ……..………… (…………………………………………..) рубля.

2.2. Стоимость работ в текущих ценах является окончательной и неизменной в течение срока действия договора, включает в себя все расходы и затраты связанные с выполнением данных работ и является неизменной в течение срока действия настоящего договора.

2.3. Расчеты за выполненные этапы работ производятся по истечении 6 (шести) месяцев после подписания Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и получения Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы в рамках настоящего договора.

В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуру. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в представлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную стоимость.

Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика по выполненному Отчету по инженерным изысканиям проектно-сметной документации на основании акта выполненных работ по последнему этапу работ и счета.

2.4. Оплата выполненных этапов работ производится в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. В исключительных случаях, по согласованию Сторон, цена договора может быть изменена в случаях и на условиях предусмотренных п. 11.2.1 и п. 11.2.2.

2.7. В случае выявления Заказчиком недостатков или ненадлежащего качества работ, Подрядчику направляется Акт с приложенным к нему перечнем замечаний и указанием сроков их устранения.

2.8. Переход возникших из настоящего договора прав требования к Заказчику без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.
3.Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения этапов работ по настоящему договору устанавливаются:

Начало выполнения этапов работ: «__» июль 2010г.

Окончание выполнения этапов работ: «__» август 2010г.

3.2. Сроки выполнения конкретных этапов работ установлены в Календарном плане этапов работ (приложение № 2 к настоящему договору). Сроком окончания выполнения обязательств по договору будет считаться получение положительного заключения Заказчика (проектной организации выдавшей задание на инженерные изыскания) по последнему этапу работ.

3.3. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.3.1. Подрядчик, в день завершения работ в соответствии с Календарным планом этапов работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ к сдаче и акт сдачи-приемки выполненных этапов работ с приложением документов в следующем виде и количестве:

Отчет по инженерным изысканиям на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронных носителях в 2-х экземплярах.

3.3.2. Текстовую и графическую части Отчета по инженерным изысканиям представить в стандартных форматах MS Word, Autodesk AutoCAD.

3.3.3. После завершения каждого этапа работ Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение разработанные материалы с приложением к ним акта сдачи- приемки работ. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика результатов работ по каждому этапу обязан их рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать промежуточный акт сдачи-приемки работ.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки этапа работ сторонами в течение 5 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах, а Стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

3.5. В случаях, предусмотренных в п.3.3. настоящего Договора, Подрядчик обязан безвозмездно переделать отчет о инженерных изысканиях и (или) провести дополнительные работы, устранив допущенные недостатки.

3.6. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных этапов работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

3.7. Датой выполнения работ по этапам является дата подписания Заказчиком промежуточного акта сдачи-приемки работ по этапу.

3.8. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по всем этапам в целом, по которым получено положительное заключение Заказчика по выполненным отчетам и работам по инженерным изысканиям.

3.9. Досрочная приемка работ допускается при наличии письменного согласования Заказчика.

3.10. Если в процессе выполнения этапов работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления этапов работ. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оставшихся этапов работ.
4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием на инженерные изыскания и иными исходными данными, выданными для выполнения инженерно-изыскательских работ, в полном объеме и в соответствии с Календарным планом этапов работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие условиям настоящего договора, в том числе техническому заданию.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Принять участие в согласовании результатов инженерно-изыскательских работ во всех необходимых ведомствах и инстанциях, выдавших разрешение на выполнение инженерно-изыскательских работ и передать документацию Заказчику вместе с оригиналами согласований.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на инженерные изыскания и в других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.6. Принять участие в согласовании отчета по инженерным изысканиям и за свой счет устранить в 10–дневный срок замечания Заказчика по переданной на рассмотрение документации, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с допущенными недостатками.

4.1.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническое задание на выполнение инженерных изысканий, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству РФ.

4.1.8. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить принятые этапы работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ и согласовании отчета по инженерным изысканиям.

4.2.3. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случаях:

- утраты возможности дальнейшего финансирования работ по договору,

- выполнения этапов работ Подрядчиком с отступлением от установленного Календарного плана этапов работ,

- ненадлежащего качества работ,

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за несоответствие результата работ условиям настоящего Договора, в том числе за нарушения, выявленные в процессе последующего строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта и (или) его реконструкции.

5.3. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного надлежащего исполнения обязательств.

5.4. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации в отчетах по инженерным изысканиям, надлежащему оформлению документации и гарантирует качество выполненных работ.

6.2. В случае выявления Заказчиком недостатков или ненадлежащего качества работ по вине Подрядчика, последний обязан их безвозмездно устранить.
7. Порядок разрешения споров

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

7.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней с момента ее направления.

7.4. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10 (десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные Заказчику, принадлежат Заказчику с момента подписания акта приема передачи выполненных этапов работ.

9.2. Все права на результаты творческой деятельности, созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.
10. Изменение, прекращение и расторжение Договора

10.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному

согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков (расходов) Подрядчику путем направления Подрядчику письменного уведомления в следующих случаях:

• 
  задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  
• 
  систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения проектно-изыскательских работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;
  
• 
  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней;
  
• 
  аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  

10.2.2. Если выяснится, что Подрядчик предоставил о себе ложные сведения о его соответствии условиям конкурса.

10.2.3. Заказчик в любое время может расторгнуть Договор в силу его экономической нецелесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, почему такое расторжение целесообразно для Заказчика, указаны объем аннулированных договорных обязательств Подрядчика и дата вступления в силу расторжения.

10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в иных случаях, прямо предусмотренных данным Договором и законодательством Российской Федерации.

10.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика завершенные работы передаются Заказчику, в объеме, определяемом ими совместно, и компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

11.1. При необходимости в выполнении дополнительных работ, объем которых не превышает 5% от стоимости настоящего договора, работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

11.2. В нижеуказанных случаях цена настоящего договора может быть изменена, а именно:

11.2.1. При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых работ в пределах 15 % от стоимости настоящего договора;

11.3. Изменение цены настоящего договора в случаях, предусмотренных п.11.2, оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

11.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств (до __.__.2010г.).

11.5.1. Техническое задание на производство инженерных изысканий.

11.5.2. Календарный план этапов работ.

11.5.3. Протокол соглашения о договорной цене.

11.5.4. Сводная смета
12. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: ОАО «МРСК Урала»	Подрядчик:
Юридический адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 Почтовый адрес: 620103, г.Екатеринбург, пер.Энергетиков, 7 ИНН 6671163413, КПП 660850001 р/с 40702810416120028786 в Южном отделении № 7004 Сбербанка России к/с 30101810500000000674 БИК 046577674
Директор ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» _________________________ Л.И.Антонов м.п.

Приложение № 1

к договору №_______

от «__» _______ 2010г.