Утверждено: Муниципальный заказчик

щего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. 
   В случае нарушения сроков (периодов) поставки Товара, согласно п.2, подп.2.3. настоящего Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от общей стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
   
3. 
   В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
   
4. 
   В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Контракте, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в настоящем Контракте.
   
5. 
   Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по муниципальному контракту.
   
11. 
    Срок действия контракта
    

1. 
   Настоящий Контракт вступает в силу, с момента подписания Сторонами и действует в течение I квартала 2009 г. и до полного исполнения обязательств, с учетом требований бюджетного законодательства.
   
12. 
    Расторжение муниципального контракта
    
    1. 
       Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
       
    2. 
       Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Контракта в случае существенного нарушения Поставщиком своих обязательств. В случае отказа в одностороннем порядке Заказчика от исполнения Контракта, Контракт считается расторгнутым.
       
13. 
    форс-мажор
    
    1. 
       Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
       
    2. 
       Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
       
    3. 
       Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
       
    4. 
       В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.
       
    5. 
       Если, по мнению сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
       
14. 
    Уведомления
    
    1. 
       Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
       
    2. 
       Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
       

12. 
    Прочие положения
    
    1. 
       Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
       
    2. 
       Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Адыгея.
       
    3. 
       Настоящий Контракт составляется на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
       
    4. 
       Все Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью.
       

ОБРАЗЕЦ

от «____»___________200_года №______

Акт приема-передачи № _____

от « ____» _________ 200___Г.

по муниципальному контракту


№____________ от «______»_______________200___ года

«Поставщик»________________________ в лице _______________________(Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________, с одной стороны и «Заказчик» __________________ (полностью наименование учреждения Заказчика), в лице _____________________________(Ф.И.О.) (с указанием должности), действующего на основании ______________(устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. 
   Наименование Товара:
   
2. 
   Единица измерения:
   
3. 
   Количество в единицах измерения:
   
4. 
   Стоимость ________ (сумма прописью) руб. ____ коп.
   

5. Серия Товара __________________________________

6. Срок годности Товара до:________________________

Представленные документы, подтверждают соответствие Товара установленным требованиям к качеству и сроку годности. Заказчик не имеет претензий к качеству и сроку годности поставленного Товара.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1.Накладная № _____ от « _____» __________ 200__г.

2. Счет-фактура № _____ от « _____» __________ 200__г.

От Поставщика _______________________ М.П. «___»____________200__ г.

От Заказчика: ________________________ М.П. «___»____________200__ г. (Дата получения Товара)

Приложение №2 к муниципальному контракту №ОА-13

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

по Лоту № ___
Участник аукциона _____________________________________________________

№ п/п *	Наименование медицинской продукции (в соответствии с регистрационным удостоверением)	Производитель, страна - происхождения	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу (товара, работ, услуг) на условиях поставки, включая НДС, руб	Общая стоимость (товара, работ, услуг) на условиях поставки, включая НДС, руб.
	ИТОГО ЦЕНА КОНТРАКТА, руб. *:
	в том числе НДС, руб.

ИТОГО ЦЕНА КОНТРАКТА _____________(____________________ ) рублей ______коп.,

(прописью)