Задание на проведение инженерных изысканий по ВЛ 0,4 кВ

Задание на проведение инженерных изысканий по ВЛ 0,4 кВ

2.Точный адрес объекта – Свердловская область, Режевской района, д.Останино

3.Стадия проектирования – проектная и рабочая документация

4.Сроки выполнения инженерных изысканий - Начало - июль 2010 г.

Окончание - август 2010 г.

5.Заказчик - ПО Артемовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»

6.Вид строительства - новое

7.Данные линии электропередачи, трасса которой подлежит изысканию:

7.1 Описание трассы линии:

Начало трассы – существующая опора ВЛ 0,4 кВ в районе жилого дома по адресу ул.Мира-5.

Далее трасса проектируемой ВЛ 0,4 кВ проходит по северной стороне улицы Мира согласно прилагаемого плана. От второй опоры проектируемой ВЛ выполняется ответвление к существующей опоре на южной стороне улицы Мира в районе жилого дома по адресу ул.Мира-2б. Конец трассы – новая концевая опора в районе дома заявителя Фальковского.

7.2 Число цепей – 1

7.3 Ориентировочная длина трассы между начальным и конечным пунктом 0,15 км

7.4 Сведения о конструкциях опор

Наименование опор	Тип матери-ала опор	Высота опор полная, м	Наибольший вылет траверсы от оси опоры, м	Угол поворота на тросовом уч-ке ВЛ (наибольший, допустимый), градус	Угол поворота по ВЛ (наибольший, допустимый), градус	Глубина заложения стойки или фундамен- тов, м
Ответвительная О3ДБ	Дерево на ж/б приставках	9,45	-	-	30	2
Концевая А3ДБ		9,45	-	-	-	2
Анкерная переходная АП3ДБ		10,25	-	-	-	2
Промежуточная П3ДБ		9,3	-	-	-	2

7.5 Расчетный пролет между опорами на ровной местности – 35 м.

8. При изыскании линии электропередачи должен быть выполнен полный комплекс необходимых изыскательских работ в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства».

9. Дополнительные требования:

9.1 Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 полосы шириной 50 м в каждую сторону от оси проектируемой линии.

9.2 По пересекаемым и сопутствующим подземными коммуникациями выполнить инструментально-глазомерную съемку взаимного расположения проектируемой ВЛ с этими коммуникациями по 50 м в каждую сторону от оси ВЛ, указать адреса владельцев и их телефоны.

9.3 Выполнить профили пересечения проектируемой ВЛ с надземными коммуникациями сетями, а также профиль пересечения проектируемой ВЛ 0,4 кВ с ул.Мира.

10. Предоставление отчета по инженерным изысканиям заказчику:

10.1 Отчет выдается на бумажном носителе в 4 экз., в электронном виде – в 2 экз.

10.2 В электронном виде документы должны быть представлены в формате:

-текстовая часть – MS Word;

- графическая часть – Autodesk AutoCAD.

11. Приложения

1. Задание на проектирование

2. Обзорный план трассы
Приложение № 2

к техническому заданию

Окончание выполнения этапов работ: август 2010 года.

к техническому заданию

г. Екатеринбург «__» июля 2010 г.

1. 
   Предмет договора
   
   1. 
      Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика инженерные изыскания и выдать по ним отчёт (далее – Документация) по объектам: «Строительство ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 3 «Заправка» ТП № 3554 «Бердюгино школа» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Ирбитском р-не, д. Бердюгина», «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 217 «Арамашка-центр» для электроснабжения двух индивидуальных жилых домов (Манькова А.А., Смолиной О.И.), расположенных в Режевском р-не, пер. Заречный, 5 и ул. Зеленая, 8», «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 305 «Останино-быт» для электроснабжения индивидуального жил. дома, расположенного в Режевском р-не, с. Останино, 5, ул. Мира, 1 В», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.
      
   2. 
      Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с Заданием на проведение инженерных изысканий, выданным Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, СНиП 11-02-96 и ПУЭ издание 7, ГОСТ 21.101-97 в объеме требований «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (статьи № 47, 48),.
      
   3. 
      Наименование, содержание, сроки выполнения работ, а также стоимость выполнения отдельных этапов по Договору определяется Календарным планом этапов работ (приложение № 2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
      

1.4. Результатом работ по настоящему договору являются отчеты по инженерным изысканиям, выполненные в соответствии с разработанным и утвержденным Заданием на проведение инженерных изысканий.

2.1. Стоимость этапов работ по настоящему Договору определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение 3 к настоящему договору) и составляет ……………………………………………………………. рублей, кроме того, НДС 18% в сумме ……. (……………………………………..) рубля. Всего: ……..………… (…………………………………………..) рубля.

2.2. Стоимость работ в текущих ценах является окончательной и неизменной в течение срока действия договора; включает в себя все расходы и затраты, связанные с выполнением данных работ и является неизменной в течение срока действия настоящего договора.

Подрядчик представляет Заказчику Акт приёмки выполненных работ в срок не позднее 25 числа месяца окончания этапа работ.

2.3. Оплата за выполненные этапы работ производится в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Актов приёмки выполненных работ и получения надлежащим образом оформленных счетов – фактур. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные этапы работ в рамках настоящего договора.

Окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика по проведённым изысканиям, на основании акта выполненных работ по последнему этапу работ и счета.

2.4. Оплата выполненных этапов работ производится в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. В исключительных случаях, по согласованию Сторон, цена договора может быть изменена в случаях и на условиях предусмотренных п. 11.2.1

3.1. Сроки выполнения этапов работ по настоящему договору устанавливаются:

Начало выполнения этапов работ: «___» июля 2010г.

Окончание выполнения этапов работ: «___» августа 2010г.

3.2. Сроки выполнения конкретных этапов работ установлены в Календарном плане этапов работ (приложение № 2 к настоящему договору). Сроком окончания выполнения обязательств по договору будет считаться получение положительного заключения Государственной экспертизы.

3.3. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.3.1. Подрядчик в день завершения работ в соответствии с Календарным планом этапов работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ к сдаче и акт сдачи-приемки выполненных этапов работ с приложением следующих документов:

- отчет по инженерным изысканиям – 4 экз.;

Текстовую и графическую части документации представить в стандартных форматах MS Word, AutoCAD и Acrobat Reader..

3.3.2. При завершении каждого этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику на рассмотрение разработанные материалы с приложением к ним акта сдачи- приемки работ. Заказчик в течение 10 дней с момента получения от Подрядчика результатов работ по каждому этапу обязан их рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать промежуточный акт сдачи-приемки работ.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки этапа работ сторонами в течение 5 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах, а Стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

3.5. В случаях, предусмотренных в п.3.3. настоящего Договора, Подрядчик обязан безвозмездно переделать Документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы, устранив допущенные недостатки.

3.6. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных этапов работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

3.7. Датой выполнения работ по этапам является дата подписания Заказчиком промежуточного акта сдачи-приемки работ по этапу.

3.8. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по всем этапам в целом, по которым получено положительное заключение Государственной экспертизы РФ по выполненной Документации.

3.9. Если в процессе выполнения этапов работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления этапов работ. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оставшихся этапов работ.

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием на проведение инженерных изысканий и иными исходными данными, выданными для выполнения Документации, в полном объеме и в соответствии с Календарным планом этапов работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

4.1.2. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие условиям настоящего договора, в том числе техническому заданию.

4.1.4. Провести согласование выполненных работ во всех необходимых ведомствах и инстанциях, выдавших технические условия на проектирование и передать документацию Заказчику вместе с оригиналами согласований.

4.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству РФ.

4.1.7. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить принятые этапы работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Оказывать Подрядчику содействие в разработке и согласовании документации.

4.2.3. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случаях:

- утраты возможности дальнейшего финансирования работ по договору,

- выполнения этапов работ Подрядчиком с отступлением от установленного Календарного плана этапов работ,

- ненадлежащего качества работ.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за несоответствие результата работ условиям настоящего Договора, в том числе за нарушения, выявленные в процессе последующего строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта и (или) его реконструкции.

5.3. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного надлежащего исполнения обязательств.

5.4. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик несет ответственность за проектные решения и гарантирует качество выполненных работ.

6.2. В случае выявления Заказчиком и (или) Государственной экспертизой недостатков или ненадлежащего качества работ по вине Подрядчика, последний обязан их безвозмездно устранить.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

7.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней с момента ее направления.

7.4. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10 (десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные Заказчику, принадлежат Заказчику с момента подписания акта приема передачи выполненных этапов работ.

9.2. Все права на результаты творческой деятельности, созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Заказчику.
10. Изменение, прекращение и расторжение Договора

10.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному

согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков (расходов) Подрядчику путем направления Подрядчику письменного уведомления в следующих случаях:

• 
  задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  
• 
  систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения проектно-изыскательских работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;
  
• 
  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней;
  
• 
  аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  

10.2.2. Если выяснится, что Подрядчик предоставил о себе ложные сведения о его соответствии условиям конкурса.

10.2.3. Заказчик в любое время может расторгнуть Договор в силу его экономической нецелесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, почему такое расторжение целесообразно для Заказчика, указаны объем аннулированных договорных обязательств Подрядчика и дата вступления в силу расторжения.

10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в иных случаях, прямо предусмотренных данным Договором и законодательством Российской Федерации.

10.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика завершенные работы передаются Заказчику, в объеме, определяемом ими совместно, и компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

11.1. При необходимости в выполнении дополнительных работ, объем которых не превышает 5% от стоимости настоящего договора, работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

11.2. В нижеуказанных случаях цена настоящего договора может быть изменена, а именно:

11.2.1. При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых работ в пределах 15 % от стоимости настоящего договора;

11.3. Изменение цены настоящего договора в случаях, предусмотренных п.11.2.1., оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
К настоящему договору прилагаются:

1). Задания на проведение инженерных изысканий.

2). Календарный план этапов работ.

3). Протокол соглашения о договорной цене.

12. 
    Адреса и реквизиты сторон:
    

к договору подряда № от